Комментарии.org Комментарии Российского законодательства
Комментарий к Закону Российской Федерации "О защите прав потребителей"
В данной книге проведен анализ положений Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей". В работе рассмотрены понятия "изготовитель", "продавец", "безопасность товара (работы, услуги)", определены признаки и специфика их применения в судебной практике.
ДОГОВОРЫ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛЕМ И ИЗГОТОВИТЕЛЕМ

Соглашение между потребителем и продавцом (изготовителем)
об определении срока для устранения недостатков товара

СОГЛАШЕНИЕ N __
об определении срока для устранения недостатков товара

    г. ______________                            от "___" _________ ____ г.

___________________________________, именуем__ в дальнейшем "Продавец" (или
    (наименование или Ф.И.О.)
"Изготовитель"), в лице __________________________________________________,
                                       (должность, Ф.И.О.)
действующ__ на основании _________________________________________________,
                           (Устава, положения, доверенности или паспорта)
с одной стороны, и _________________, именуем__ в дальнейшем "Потребитель",
                        (Ф.И.О.)
с  другой  стороны,  заключили  настоящее  Соглашение  о нижеследующем:
    1. "__" _________ ____ г. ___________________________________________ у
                                        (Ф.И.О. потребителя)
____________________________________________________________ был приобретен
           (наименование или Ф.И.О. продавца)
_______________________________________________________, что подтверждается
  (наименование, индивидуализирующие признаки товара)
__________________________________________________________________________.
    Гарантийный срок, установленный на основной товар, составляет _________
__________________________________________________________________________.
    2. "__" ________ _____ г. _____________________________ были обнаружены
                                  (Ф.И.О. потребителя)
следующие не оговоренные __________________________________________________
                             (наименование    или   Ф.И.О.   продавца)
недостатки товара: _____________________, что подтверждается ______________
__________________________________________________________________________.
    3.  Продавец  (или   Изготовитель)  обязуется   добровольно   полностью
устранить выявленные недостатки в следующем порядке:
    3.1. Порядок получения товара у Потребителя: __________________________
__________________________________________________________________________.
        (адрес, место, упаковка, товаросопроводительные документы)
    При этом  Продавец (или Изготовитель) оформляет с  участием Потребителя
акт возврата товара для устранения недостатков.

3.2. Потребитель передает товар Продавцу (или Изготовителю) в первоначальной комплектации и упаковке.
3.3. Срок устранения недостатков - в течение ________________ (____________) (срок не может превышать сорок пять дней) дней. При этом отсутствие необходимых для устранения недостатков товара запасных частей (деталей, материалов), оборудования или подобные причины не являются основанием для заключения соглашения о продлении первоначального срока и не освобождают от ответственности за нарушение первоначального срока.
3.4. В случае превышения установленного п. 3.3 настоящего Соглашения срока Потребитель вправе по своему выбору:
- потребовать у Продавца (или Изготовителя) замены товара таким же, или аналогичным, или иным товаром, имеющимся у Продавца. Если будет разница в цене, Потребитель или Продавец возмещает ее одновременно с получением нового товара;
- расторгнуть договор купли-продажи в одностороннем порядке с возвратом Потребителю уплаченных Продавцу денег;
- затребовать товар у Продавца (или Изготовителя) для устранения недостатков своими силами с последующим возмещением понесенных расходов.
3.5. После устранения недостатков Продавец (или Изготовитель) передает Потребителю товар в месте, указанном в п. 3.1 настоящего Соглашения. При этом оформляется акт передачи товара Потребителю.
(Вариант в отношении товаров длительного пользования:
4. На время устранения недостатков Продавец (или Изготовитель) в трехдневный срок безвозмездно предоставит Потребителю на период ремонта товар длительного пользования, обладающий этими же основными потребительскими свойствами, обеспечив доставку за свой счет. Аналогичный товар подлежит возврату Потребителем одновременно с передачей ему первоначального товара после устранения недостатков.)
5. Упущенная выгода или иные убытки за время устранения недостатков товара не учитываются и Продавцом (или Изготовителем) не возмещаются.
6. В случае превышения срока устранения недостатков товара (п. 3.3 настоящего Соглашения) Продавец (или Изготовитель) уплачивает Потребителю за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере одного процента цены товара.
7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.
8. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по настоящему Соглашению, разрешаются путем переговоров Сторон. При невозможности достичь соглашения по спорным вопросам их решение передается на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

    Продавец (или Изготовитель):                Потребитель:
    ___________________________                 ___________________________
    ___________________________                 ___________________________
    Подпись:                                    Подпись:
    ___________________________                 ___________________________

Договор подряда на выполнение работ
(с физическим лицом; с подробными положениями
о конфиденциальности договора)

ДОГОВОР ПОДРЯДА N ____

    на выполнение работ г. ____________________ "___" __________________ г.
_________________________________________________, именуем____ в дальнейшем
"Заказчик",  в  лице ______________________,  действующего   на   основании
_____________, с  одной  стороны, и Гражданин/гражданка РФ _______________,
паспорт _____________, выдан "__" ________ ____ г., проживающ___ по адресу:
______________________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик",
с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем:
    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1.  По  настоящему  Договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию
Заказчика следующую работу: _______________________________________________
                                (указать  содержание  и объем работы)
и  сдать  ее  результат  Заказчику,  а Заказчик обязуется принять результат
выполненной работы и оплатить его.
    1.2.  Подрядчик выполняет работу из своих материалов и с помощью своего
оборудования.
    1.3. Работы выполняются ______________________________________________.
                        (указать при необходимости место выполнения работы)
    2. КАЧЕСТВО РАБОТЫ
    2.1.   Качество   выполненной  по  настоящему  Договору  работы  должно
соответствовать следующим требованиям: ___________________________________.
                                  (указать требования к выполняемой работе)
    2.2.    На    результат   работы   устанавливается   гарантийный   срок
продолжительностью ______ с момента принятия  Заказчиком результата работы,
выполненной Подрядчиком.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
3.1. Работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, должны быть выполнены Подрядчиком в следующие сроки:
3.1.1. Начало выполнения работы.
3.1.2. Окончание выполнения работы.
3.2. Если Подрядчик не приступает к работе в срок, установленный п. 3.1.1 настоящего Договора, или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить работу, соответствующую требованиям, установленным п. 2.1 настоящего Договора.
4.1.2. Выполнить работу в сроки, установленные п. 3.1 настоящего Договора.
4.1.3. При выполнении работы руководствоваться указаниями Заказчика.
4.1.4. По окончании выполнения работы по настоящему Договору передать ее результат Заказчику в порядке, установленном разделом 6 настоящего Договора.
4.1.5. Выполнить работу по настоящему Договору лично и не привлекать для ее выполнения третьих лиц.
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. При возникновении в процессе выполнения работы вопросов, требующих разрешения Заказчиком, требовать от Заказчика их разъяснения.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. При необходимости разъяснять Подрядчику вопросы, возникающие в процессе выполнения работы.
4.3.2. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы в следующем порядке и объеме:______________________________________________________________________________.
4.3.3. Принять результат выполненной Подрядчиком работы в порядке, установленном разделом 6 настоящего Договора.
4.3.4. Оплатить Подрядчику цену работы в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Во всякое время проверять ход и качество выполняемой работы, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
5. ЦЕНА РАБОТЫ
5.1. Цена работы, выполняемой Подрядчиком по настоящему Договору, составляет ____________ (____________________) рублей.
5.2. Оплата цены работы производится Заказчиком в следующем порядке:
5.2.1. Не позднее "__" __________ ____ г. Заказчик уплачивает Подрядчику аванс в размере _________________ (___________________) рублей.
5.2.2. Оставшуюся часть цены работы в размере _______________ (_____________) рублей Заказчик уплачивает Подрядчику в течение _________________ с момента передачи Подрядчиком результата работы Заказчику (п. 6.6 настоящего Договора).

    5.3. Оплата цены работы производится __________________________________
                                        (путем передачи заказчиком наличных
___________________________________________________________________________
денежных средств или перечисления денежных средств на счет подрядчика).

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТЫ
6.1. Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата работы к сдаче в течение ___ дней с даты выполнения работы.
6.2. Заказчик обязан приступить к приемке результата выполненной работы в течение ___ дней с даты получения извещения Подрядчика.
6.3. Приемка производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Заказчик обязан сообщить Подрядчику о явных недостатках выполненной работы немедленно при приемке.
Извещение об обнаружении Подрядчиком скрытых недостатков должно быть направлено Подрядчику в течение ________________ с момента их обнаружения.
6.5. Подрядчик должен устранить недостатки результата работы в течение ________ дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчика.
6.6. По окончании приемки результата выполненных работ Стороны подписывают акт приемки выполненных работ.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Следующая информация, связанная с исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной: _______________________________________.
7.2. Подрядчик по требованию Заказчика незамедлительно возвращает Заказчику все документы (включая без ограничения печатные, рукописные, электронные носители), предоставленные Заказчиком или любым из его представителей Подрядчику или разработанные Подрядчиком в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
7.3. Обязательства Сторон в отношении соблюдения конфиденциальности информации о Заказчике сохраняют силу и после прекращения действия настоящего Договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работы, установленного п. 3.1.2 настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере __________________ за каждый день просрочки.
8.2. В случае нарушения Заказчиком срока уплаты цены работы, установленного п. 5.2 настоящего Договора, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере ____% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
9.3. Все уведомления и извещения, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются Сторонами письмом с уведомлением о вручении либо вручаются соответствующей Стороне с нарочным.
9.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    Заказчик:                          Подрядчик:
    ___________________                _______________________
    ___________________                _______________________
    ___________________                _______________________
    ___________________                _______________________
    ___________________                _______________________
    (подпись)                           (подпись)
     М.П.

Договор купли-продажи товара (между физическими лицами;
с условием о гарантии качества товара)

ДОГОВОР N ____ купли-продажи товара
(между физическими лицами; с условием
о гарантии качества товара)

г. ___________________ "___" __________ _____ г.

Гражданин Российской Федерации _______________________________________,
паспорт____________________, выдан ________________________, проживающий по
адресу: ___________________________, именуем___ в дальнейшем "Продавец",  с
одной стороны, и гражданин Российской Федерации___________________________,
паспорт ___________________, выдан ________________, проживающий по адресу:
_____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель",
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность
Покупателя ________________________________________________________________
(указать наименование, вид, характеристики товара)
(далее по тексту - "Товар") в количестве и ассортименте, которые указаны в
п. 1.2 настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить
за него цену в размере и порядке, которые предусмотрены Договором <*>.
    --------------------------------
    <*>  Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в
подлежащих  случаях  форме,  достигнуто  соглашение  по  всем  существенным
условиям  договора.  Условие  о  предмете  договора  является  существенным
условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).

1.2. Продавец передает Покупателю следующий Товар:
1.2.1. ___________________________________________________ в количестве
(наименование Товара)
________________________________________________ в следующей комплектности:
(указать количество или порядок его определения)
__________________________________________________________________________.
1.2.2. ___________________________________________________ в количестве
(наименование Товара)
________________________________________________ в следующей комплектности:
(указать количество или порядок его определения)

Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в размере и порядке,
которые предусмотрены настоящим Договором <*>.
    --------------------------------
    <*> Существенными условиями договора являются условия, которые названы
в  законе  или  иных  правовых  актах  как существенные или необходимые для
договоров  данного  вида  (абз.  2  п.  1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).
Условие  договора  купли-продажи  о  товаре  считается  согласованным, если
договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455
Гражданского кодекса РФ).
    В  соответствии  со  ст.  465  Гражданского  кодекса  РФ,  если договор
купли-продажи  не  позволяет  определить  количество  подлежащего  передаче
товара,    договор    не    считается    заключенным.   Количество   товара
предусматривается  в  соответствующих  единицах  измерения  или  в денежном
выражении либо в договоре может быть установлен порядок его определения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Продавец обязан:
2.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в надлежащей упаковке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2. Передать Товар свободным от прав третьих лиц.

    2.1.3. Одновременно с передачей Товара передать Покупателю следующие
принадлежности и документы: _______________________________________________
___________________________________________________________________________
       (указать принадлежности и документы, передаваемые Продавцом)

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять Товар от Продавца в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Договором.
2.2.2. Оплатить Товар в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Договором.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    3.1. Цена Товара, передаваемого по настоящему Договору, составляет:
    - _______________________ - ______ (_____________) рублей;
       (наименование Товара)
    - _______________________ - ______ (_____________) рублей.
       (наименование Товара)

3.2. Цена Договора составляет ________ (__________) рублей.
3.3. Цена Договора уплачивается Покупателем в срок до "___" ____________ _____ г.
3.4. Уплата цены Договора производится путем передачи Покупателем наличных денежных средств Продавцу либо путем перечисления денежных средств на счет Продавца.
3.5. Датой оплаты считается дата передачи Покупателем наличных денежных средств Продавцу либо дата поступления денежных средств на счет Продавца.
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

    4.1.  Качество  Товара,  передаваемого  по  настоящему Договору, должно
соответствовать ___________________________________________________________
                  (указать  регламенты,  стандарты,  иные требования
                                     к качеству Товара)
и подтверждаться _________________________________________________________.
                      (указать документы, подтверждающие надлежащее
                                      качество Товара)

4.2. В случае если недостатки Товара не были оговорены Продавцом, Покупатель, которому передан Товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Продавца:
4.2.1. Соразмерного уменьшения покупной цены.
4.2.2. Безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок.
4.2.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.
4.3. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:
4.3.1. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.
4.3.2. Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим настоящему Договору.
4.4. Передаваемый по настоящему Договору Товар должен соответствовать требованиям настоящего Договора и действующего законодательства Российской Федерации о качестве товара в течение _______ (далее по тексту - "Гарантийный срок").
4.5. Гарантийный срок, установленный п. 4.4 Договора, распространяется и на все составляющие части Товара (комплектующие изделия) (п. 1.2 настоящего Договора).
4.6. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи Товара Покупателю (п. 5.5 настоящего Договора).
4.7. Если Покупатель лишен возможности использовать Товар по обстоятельствам, зависящим от Продавца, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Продавцом.
Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Продавца о недостатках Товара.
4.8. Гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно с Гарантийным сроком на основное изделие.
4.9. На Товар (комплектующее изделие), переданный Продавцом взамен Товара (комплектующего изделия), в котором в течение Гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается Гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.
5. ПЕРЕДАЧА И ПРИНЯТИЕ ТОВАРА
5.1. Товар доставляется Покупателю по адресу: ___________________________________.
Товар доставляется силами и средствами Продавца.
5.2. Товар должен быть доставлен Покупателю в срок до "__" _______ _____ г.
5.3. Покупатель, которому доставлен Товар, обязан осмотреть его, проверить соответствие качества и количества Товара условиям настоящего Договора и принять Товар.
Принятие Товара Покупателем подтверждается подписанием акта приема-передачи Товара.
5.4. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходят от Продавца к Покупателю с даты подписания акта приема-передачи Товара.
5.5. Продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара с даты подписания Сторонами акта приема-передачи.
5.6. Если Продавец передал Покупателю в нарушение п. 1.2 настоящего Договора меньшее количество Товара, Покупатель вправе либо потребовать передать недостающее количество Товара, либо отказаться от переданного Товара и от его оплаты, а если Товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
5.7. Если Продавец не передает или отказывается передать Покупателю относящиеся к Товару принадлежности или документы, указанные в п. 2.1.3 настоящего Договора, Покупатель вправе назначить ему разумный срок для их передачи.
В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к Товару, не переданы Продавцом в указанный срок, Покупатель вправе отказаться от Товара.
5.8. Если Продавец передал Покупателю наряду с Товаром, ассортимент которого соответствует Договору (п. 1.2 Договора), Товар с нарушением условия об ассортименте, Покупатель вправе по своему выбору:
- принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального Товара;
- отказаться от всего переданного Товара;
- потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, на Товар в ассортименте, предусмотренном настоящим Договором;
- принять весь переданный Товар.
5.9. При отказе от Товара, ассортимент которого не соответствует условиям Договора, или предъявлении требования о замене Товара, не соответствующего условию об ассортименте, Покупатель вправе также отказаться от оплаты этого Товара.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение срока уплаты цены Договора, предусмотренного п. 3.3 настоящего Договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере ____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
6.2. За нарушение срока передачи Товара, предусмотренного п. 5.2 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере ____% от цены не переданного в срок Товара за каждый день просрочки.
6.3. За нарушение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.
7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности которого договор не может считаться заключенным.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
9. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

    Продавец: гражданин Российской Федерации _____________________________,
паспорт___________________, выдан ________________________________________,
проживающий по адресу: _____________________________.
    ___________________/___________________
    Покупатель: гражданин Российской Федерации ___________________________,
паспорт __________________, выдан ________________________________________,
проживающий по адресу: _____________________________.
    ________________________/________________________

Договор купли-продажи товара
(с условием о предоставлении банковской гарантии)

ДОГОВОР N ______ купли-продажи товара
(с условием о предоставлении банковской гарантии)

г. __________________                             "__" ___________ _____ г.

___________________, именуем__ в дальнейшем "Продавец", с одной  стороны, и
______________________________, именуем___ в  дальнейшем  "Покупатель",   с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность
Покупателя следующий товар (далее по тексту - "Товар"):
    1.1.1. ___________________________________________________ в количестве
                           (наименование Товара)
_________________________________________________ в следующей комплектности
(указать количество или порядок его определения)
    1.1.2. ___________________________________________________ в количестве
                       (наименование Товара)
_________________________________________________ в следующей комплектности
(указать количество или порядок его определения)
________________________________, а Покупатель обязуется принять и оплатить
Товар в размере и порядке, которые предусмотрены настоящим Договором <*>.

--------------------------------
<*> Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).
Существенными условиями договора также являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса РФ).
В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса РФ, если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении, либо в договоре может быть установлен порядок его определения.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

    2.1.  Качество  Товара,  передаваемого  по  настоящему Договору, должно
соответствовать __________________________________________________________.
                    (указать стандарты, регламенты, иные требования
                                      к качеству Товара)
    2.2.  Соответствие  качества  Товара  требованиям,  указанным  в п. 2.1
настоящего Договора, подтверждается _______________________________________
__________________________________________________________________________.
    (сертификаты качества, иные документы, подтверждающие качество Товара)

2.3. Товар передается в следующей упаковке: __________________________.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    3.1. Цена Товара, передаваемого по настоящему Договору, составляет:
    - _____________________ - (____________) рублей;
      (наименование Товара)
    - _____________________ - (____________) рублей.
      (наименование Товара)

3.2. Цена Договора составляет __________ (_____________) рублей.
3.3. В цену Договора включены расходы по доставке Товара Покупателю, по погрузке Товара на транспортные средства для доставки Покупателю, а также по разгрузке Товара в месте нахождения Покупателя.
3.4. Покупатель производит предварительную оплату цены Договора в течение ____________ с даты подписания настоящего Договора.
3.5. Цена Договора уплачивается Покупателем путем передачи Продавцу наличных денежных средств либо путем перечисления денежных средств на счет Продавца по указываемым последним реквизитам.
4. ПЕРЕДАЧА И ПРИНЯТИЕ ТОВАРА
4.1. Товар доставляется Покупателю по адресу: ___________________________________________.
4.2. Продавец собственными силами и за свой счет осуществляет погрузку Товара на транспортные средства, перевозку Товара до места назначения, указанного в п. 4.1 настоящего Договора, а также разгрузку Товара в месте назначения.
4.3. Товар должен быть доставлен Покупателю в срок до "__" _________ ____ г.
4.4. Покупатель, которому доставлен Товар, обязан осмотреть его, проверить соответствие качества, количества, комплектности и ассортимента Товара условиям настоящего Договора и принять Товар.
Принятие Товара Покупателем подтверждается подписанием акта приема-передачи Товара.
4.5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходят от Продавца к Покупателю с даты подписания акта приема-передачи.
4.6. В случае нарушения Продавцом обязанностей по передаче Товара надлежащего качества либо по передаче Товара в количестве, комплектности и ассортименте, которые не соответствуют настоящему Договору, Покупатель вправе предъявить Продавцу требования, предусмотренные п. п. 4.7 - 4.11 настоящего Договора, а также нормами действующего законодательства Российской Федерации.
4.7. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать:
- соразмерного уменьшения цены;
- безвозмездного устранения недостатков в срок, согласованный Сторонами;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.
4.8. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной цены;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору.
4.9. В случае передачи некомплектного Товара Покупатель вправе потребовать от Продавца:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- доукомплектования Товара в срок, согласованный Сторонами.
Если Продавец в указанный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании Товара, Покупатель вправе по своему выбору:
- потребовать замены некомплектного Товара на комплектный;
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
4.10. Если Продавец передал Покупателю наряду с Товаром, ассортимент которого соответствует Договору, Товар с нарушением условия об ассортименте, Покупатель вправе по своему выбору:
- принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального Товара;
- отказаться от всего переданного Товара;
- потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, на Товар в ассортименте, предусмотренном настоящим Договором;
- принять весь переданный Товар.
4.11. При отказе от Товара, ассортимент которого не соответствует условиям настоящего Договора, или предъявлении требования о замене Товара, не соответствующего условию об ассортименте, Покупатель вправе также отказаться от оплаты этого Товара, а если он оплачен - потребовать возврата уплаченных сумм.
4.12. В обеспечение исполнения своих обязанностей по настоящему Договору Продавец обязан в течение ______ дней с даты подписания настоящего Договора представить Покупателю безотзывную б
Безымянная страница

Юридическая литература:
- Юридическая помощь: вопросы и ответы
- Трудовое право России: Учебник
- Наследственное право
- Юридический справочник застройщика
- Гражданское право: Учебник : Том 1
- Единый налог на вмененный доход: практика применения
- Защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг: как отстоять свое право на комфортное проживание в многоквартирном доме
- Транспортные преступления: понятие, виды, характеристика: Монография
- Бюджетное право: Учебник
- Страхование для граждан: ОСАГО, каско, ипотека
- Договор трансграничного займа: право и практика
- Судебный конституционный нормоконтроль: осмысление российского опыта: Монография
- Несостоятельность (банкротство) юридических и физических лиц: Учебное пособие
- Оценочная деятельность в арбитражном и гражданском процессе
- Административное судопроизводство
- Деликтные обязательства и деликтная ответственность в английском, немецком и французском праве
- Гражданское право том 1
- Гражданское право том 2
- Защита интеллектуальных прав
- Право интеллектуальной собственности
- Земельное право
- Налоговое право
- Конституционно-правовые основы антикоррупционных реформ в России и за рубежом
- Семейное право
- Конституционное право Российской Федерации
Rambler's Top100
На правах рекламы:

Copyright 2007 - 2018 гг. Комментарии.ORG. All rights reserved.
При использовании материалов сайта активная гипер ссылка  обязательна!